国产美女自卫慰水免费视频

                        盈科法匠工程款結算勝訴案例:約定工程款審計結算的,一方拒不進行結算如何維權?

                        原創    盈科法匠律師    2021-03-03

                        圖1.jpg

                        隨著經濟社會的飛速發展,城市里的項目工程建設此起彼伏,涉及工程款項支付的爭議也隨之增多。建設工程合同一般應約定建設的合同項目、工程量、單價及總價。在施工過程中可能會存在實際施工與約定有所出入,因此,有些合同中就將總價款約定內容直接表述為以審計結算為準。那么在工程完工后,付款方長期未出具審計結論的,遇到這種情況承包方該如何維護自身的合法權益呢?

                        工程驗收后交付 工程款卻遲遲不予支付

                        2014年,A公司(乙方)與B社區(甲方)簽訂《工程施工合同》,A公司承包B社區某項目鋁合金外窗工程。約定合同對工期、暫定價款、付款方式等作出了約定,外窗框安裝完成十日內支付合同價款的50%,外開窗扇、玻璃安裝完成十日內支付合同價款30%,合同全部完工后十日內支付合同價款90%,保修期為1年,剩余10%作為保修金,滿一年后支付。合同還約定工程量按實結算的方式進行,以審計為準。合同簽訂后,A公司進行了施工, B社區也按合同約定支付了70萬元工程款。2015年,工程竣工完成驗收。A公司多次向B社區提交工程的竣工結算報告,B社區稱正在委托第三方審計結算,一直拖到了2019年,長達4年的時間內結算仍沒有結論,剩余工程款一直拖欠。為維護合法權益,A公司無奈之下委托盈科法匠律師團隊提起訴訟,請求B社區支付其剩余工程款及利息。

                        一方怠于結算工程款 另一方提出評估申請

                        庭審中,B社區稱工程未結算,B社區對A公司單方提交的結算值不認可,因審計未結束,B社區不同意支付剩余工程款。為此,第三方某項目管理公司出具證明,證實其受相關部門委托正在對涉案工程進行決算審計,已進入審計收尾階段,未明確報告出具時間。A公司主張B社區消極履行結算義務,提出工程量評估的申請,經法院調解雙方當事人一致同意,將201910月前作為審計報告出具日期,若不能出具,則依原告申請委托評估。由于B社區委托的第三方未按時出具審計報告,遂依法啟動評估程序,經評估工程造價為90萬元。

                        圖2.jpg

                        義務人支付剩余工程款 承擔利息損失及鑒定費用

                        法院經審理認為,原、被告簽訂的《工程施工合同》是雙方的真實意思表示,不違反法律規定,合法有效,雙方當事人應當按照約定履行各自的義務。涉案工程于2015年竣工驗收合格,涉案項目也早已作為驗收并交付使用,但工程審計報告一直未出具,致使部分工程款長期未付。由于某項目管理公司法庭審理結束之日仍未出具審計報告,故原告申請通過司法鑒定方式確定涉案工程款,并無不妥,且原、被告均對鑒定報告及依據鑒定報告無異議遂作出判決由B社區支付拖欠工程款20萬元,并承擔相應的利息損失,鑒定費用由B社區承擔。

                        法匠說法

                        “結算以審計為準”的約定在建設工程施工合同中較為常見,多存在于政府投資或參與的項目中。雙方基于合同自愿原則作出該約定,在不違反法律、行政法規強制性規定的情況下,一般應認定為有效,雙方應按約定履行。但在建設工程領域,施工單位墊資施工的情形非常普遍,工程完工后,若結算長期沒有完成,導致工程款懸而未決,會嚴重影響施工單位的資金回籠,使企業承擔較大的資金壓力,阻礙企業的健康發展。實務操作中,對于該約定,應當審慎處理,一方面應尊重當事人的意思自治,另一方面還應綜合考慮審計結算期限的合理性,在工程竣工并交付后,若審計單位無正常理由長期未出具審計結論,當事人要求通過司法鑒定方式確定工程造價,人民法院一般予以準許,可以保障施工企業及時收回資金,更好的實現委托人利益。

                        掃一掃關注微信


                        国产美女自卫慰水免费视频